钢结构合同(通用5篇)
推荐文章
如今社会公众的法令意识不断增强，越来越多作业需求用到合同，合同和谐着人与人，人与事之间的联络。信任许多朋友都对拟合同感到十分苦恼吧。下面是小编为我们收拾的合同范本，仅供参考，我们一同来看看吧。
钢结构合同篇一
总承揽单位：
分包单位：
第1条工程概略
1.1工程称号：
1.2工程地址：
1.3工程面积：钢结构部分平方米
1.5承揽规模：悉数钢结构主体、维护工程、根底土建工程等内容
开工日期：竣工日期：
总日历日期：日历天
质量等级：合格
合同价款：万元
乙方以包工包料的办法对本工程钢结构进行制造装置。
本工程价款的核算按工程总造价一次承认，如规划图纸改变则相应调整改变部分造价。安全措施、技能措施由乙方供应技能方案，经有关专家鉴定，甲方赞同认可。
第2条合同文件及解说次序
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承揽合同;
2、工程弥补合同;
3、工程规划改变;
4、工程联络单;
5、工程签证
第3条合同文件运用的规范适用法令
适用法令状况：国家及上海市有关建造工程的法规均适用于本合同文件，国家(包含部、委)与上海市对同一问题均有规守时，以上海市的规则为准;上海市无规则的，以国家的规则为准。
适用规范、规范：本工程应实施的规范如下：
第4条图纸
甲方在满意工程总进展方案前提下，按质按量供应建安配套施工图纸。
图纸供应套数：甲方应供应全套施工图5套，其间二套施工图作为竣工图材料在竣工后返还甲方。
第5条甲方驻工地代表
甲方派遣同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的悉数权利和职责;乙方有必要承受其指令。凡甲方代表及其派遣人员在本工程施工中，在其职责规模内所宣布的书面指令和签证，均应视为甲方定见的有用表达。
第6条乙方驻工地代表
乙方派遣同志为驻工地代表
乙方派遣担任现场施工
上述乙方行使乙方的悉数权利和职责，凡乙方代表及其派遣人员在工程施工中，在其职责规模内所宣布的书面材料均应视为乙方定见的有用表达。
第7条甲方作业
甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场所平坦结束)以保证乙方顺畅开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场两边商定的方位。
甲方担任和谐乙方与业主及监理的联络。
甲方担任进行脚手架的合作作业。
甲方担任供应乙方人员的日子、出产用地。
甲方担任按合同付出工程款。
第8条乙方作业
。对甲方的供应材料、设备的要料方案，另见两边签定的弥补合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设备等的防火、防盗作业，并清晰地下管线的维护作业。乙方在工程交给甲方之前，对房子、各种构筑物，各类设备均应做好制品维护作业，如有损坏，应予修正后方可交给甲方。
乙方应文明施工，按施工组织规划组织现场的机械、材料、设备，使施工现场到达文明施工的要求。对施工废物的处理应契合市容办理的要求，工程交工前应清理好修建物和施工现场。
第9条进展方案
乙方应在图纸出齐7天后，向甲方供应施工组织规划，如甲方分阶段供应施工图纸，乙方应鄙人阶段工程施工前5天后供应施工方案。
甲方代表应在乙方供应施工组织规划后2天，以书面形式赞同上述文件或提出修正定见，逾期视为承认。
第10条工期提早和延误
本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完结，甲方给予万元人民币的奖赏。
(1)外界要素对施工进展形成的影响，如一周内停电水形成等工累计超越8小时甲方予以顺延。
(2)因甲方原因对施工进展形成影响。如不能及时处理有关手续，不能及时供应施工图纸，规划改变而引起甲方返工，改变手续处理不及时，形成乙方等工及因违背本合同条款形成的其他影响等，乙方在这类状况产生后5天内，就延误的内容和由此产生的经济开销、工期延误天数，向甲方代表提出陈述，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为承认。
(3)非乙方原因形成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。
第11条查看和返工
在工程竣工前10天，乙方应告诉甲方对乙方施工的项目进行查看，如产生有遗失项目施工质量等问题，甲方应立即告诉乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工告诉后，应及时予以施行，待悉数完结后，方可作为正式竣工。
第12条工程质量等级
本工程施工质量的鉴定以质量监督站为准。
第13条荫蔽作业查验
荫蔽工程查验按上海市有关规则实施，需查验的部位按查验规范承认。
第14条合同价款及调整
本工程包干价为万元人民币。图纸改变则相应调整。
第15条工程预付款、工程款付出及结算
本工程工程款付出及结算办法依据工程进展，分段付款。
工程款付出，工程款分四阶段付出
(1)工程开工前，付出备料款万元
(2)工程量完结至钢结构出场装置后5天内付出总价的20%
(3)工程量完结至钢结构主体后5天内付出到总价的60%;
(5)竣工后30天内付出到总价的95%，其他作为预留保修金。
(6)预留保修金在保修期后无息返还。
第16条材料供应
本工程大材料由乙方以包工包料办法供应(除甲方供应设备外)，乙方收购的首要制品及半制品须先征得甲方认可，方可定货收购。甲方供应的设备材料拜见弥补合同。
第17条竣工查验
工程竣工时，乙方应向甲方提交契合市建管局要求的全套竣薪酬料一套
乙方应提早15天告诉甲方进行竣工查验，甲方应招集各有关方面人员参与查验。
工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建造工程档案办理办法实施。
第18条保修
保修内容、规模：乙方承揽规模内的悉数工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修规模。
保修期限：自竣工查验经过之日起一年。
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费修理，在保修期限之外或非因乙方职责形成的修理由甲方付出费用。
有关保修细则，两边另定协议。
第19条争议
1、两边产生争议，首先由两边的上级主管部分调停。在一方提出调停要求后的10天内，两边应保证合同的持续实施。
2、两边承受调停成果，应在调停作出后2天内实施。对调停的成果不能承受，或因为一方不实施调停成果使调停成果无法实施，任何一方可在调停作出7天后提请本工程所在地工商行政办理机关进行裁定。
如任何一方不承受裁定，可要求法院判定。
第20条违约
如有违约，应按经济合同法的准则，由违约一方承当违约职责并向对方付出违约金。
第21条安全施工和文明施工
乙方应严厉实施上级有关部分的安全出产规则，因施工形成工伤事端由乙方担任。乙方应依据本工程的员作业好安全、文明施工教育。
乙方应严厉实施上级有关部分的文明施工规则，不然产生的悉数费用及形成的丢失由乙方担任。
第22条不可抗力
因不可抗力，工程形成工期延误和工程损坏，两边另行洽谈处理。
第23条合同的收效和停止
本合同自两边盖章之日起收效，至保修期满后停止。
甲方(盖章)地址：法定代表人日期
乙方(盖章)地址：法定代表人日期
共
2
页，当时第2
页1
2
--
钢结构合同篇二
乙方：
第1条工程概略
1.2工程地址：海关大楼西北侧
1.3工程面积：
1.5承揽规模：
开工日期：20xx-9-25
质量等级：合格
合同价款：
乙方以包工包料的办法对本工程钢结构进行制造装置，不得转包。
第2条合同文件及解说次序
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承揽合同;
2、工程弥补合同;
3、工程规划改变;
4、工程联络单;
5、工程签证
第3条合同文件运用的规范适用法令
适用法令状况：国家及有关建造工程的法规均适用于本合同文件。
适用规范、规范：本工程应实施的规范如下：
第4条图纸
由乙方托付规划，及时将全套图纸交甲方认可。
第5条甲方驻工地代表
甲方派遣同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的悉数权利和职责;乙方有必要承受其指令。凡甲方代表及其派遣人员在本工程施工中，在其职责规模内所宣布的书面指令和签证，均应视为甲方定见的有用表达。
第6条乙方驻工地代表
乙方派遣驻工地代表
乙方派遣担任现场施工
上述乙方行使乙方的悉数权利和职责，凡乙方代表及其派遣人员在工程施工中，在其职责规模内所宣布的书面材料均应视为乙方定见的有用表达。
第7条甲方作业
1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场所平坦结束)以保证乙方顺畅开工。
2、甲方担任按合同付出工程款。
3、甲方供应进出道口的暂时通行证给乙方。
第8条乙方作业
乙方依照甲方要求的时刻及时组织工程技能人员了解图纸，收购材料，组织出产。
第9条进展方案
按两边洽谈的工期要求施工。
第10条工程预付款、工程款付出及结算
甲乙两边约好：。
第11条保修
保修内容、规模：乙方承揽规模内的悉数工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修规模。
保修期限：。
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费修理，在保修期限之外或非因乙方职责形成的修理由甲方付出费用。
有关保修细则，两边另定协议。
第12条争议
1、两边产生争议，首先由两边的上级主管部分调停。在一方提出调停要求后的10天内，两边应保证合同的持续实施。
2、两边承受调停成果，应在调停作出后2天内实施。对调停的成果不能承受，或因为一方不实施调停成果使调停成果无法实施，任何一方可在调停作出7天后提请本工程所在地工商行政办理机关进行裁定。如任何一方不承受裁定，可要求法院判定。
第13条违约
如有违约，应按经济合同法的准则，由违约一方承当违约职责并向对方付出违约金。
第14条安全施工和文明施工
乙方应严厉实施上级有关部分的安全出产规则，因施工形成工伤事端由乙方担任。
乙方应依据本工程的员作业好安全、文明施工教育。
乙方应严厉实施上级有关部分的文明施工规则，不然产生的悉数费用及形成的丢失由乙方担任。
第15条不可抗力
因不可抗力，工程形成工期延误和工程损坏，两边另行洽谈处理。
第16条合同的收效和停止
本合同自两边盖章之日起收效，至保修期满后停止。
第17条合同份数
本合同一式四份，两边各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
钢结构合同篇三
乙方：
预埋件、主钢结构体系、彩钢瓦、墙面体系、屋面体系、门窗工程的制造装置、油漆、规划费等,。
包工包料、包质量、包工期、包安全
经甲乙两边洽谈，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。如遇不可抗力要素，（如战役、地震、雨天等）工期顺延。
悉数材料有必要到达合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量到达国家规范。
1、甲方充分说明施工要求，如有改变，及时给予回答，甲方供应原材料堆积场所；供应电源及电表箱以上电线，合作乙方处理施工中呈现的问题。
2、乙方仔细体会施工要求，按要求施工，一起供应各单项意图材料陈述，如需现场复查，可联络交流，但费用甲方承当，在施工过程中，乙方要准守国家的法令法规，工程质量保证合格。
3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，保证钢材持久运用。
1、本工程钢结构修建面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签定3日内，先预付材料款40%，钢结构出场后再付10%，待工程竣工后经查看合格15日内悉数付清余下金钱，合同总价3%的质保金在外。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进展，形成乙方罢工、窝工而带来的各种丢失，应由甲方承当。
乙方工人进入工地，有必要恪守工地的安全规范，统一组织，自备安全用品。高空作业，有必要系安全带，配带安全帽，运用电气设备要规范，有必要安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要装备漏电维护器，以防为主，安全施工。如产生不安全事端，悉数职责由乙方自傲，甲方不承当任何事端职责及经济丢失。
（1）乙方应按合同约好的工期开工。
（2）因甲方原因形成不能按合同约好的工期开工，甲方应在合同约好的开工日期前2天，以书面形式告诉乙方，推延开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提早告诉乙方，给乙方形成的开工丢失由甲方承当。
1、乙方对钢结构工程的施工装置质量和其所供应的材料、制造的构件质量担任。
2、乙方有必要严厉按国家有关规范、规程、规范的要求制造施工。
3、乙方应按钢结构工程质量查验规范对分项、分部工程质量进行鉴定。钢结构工程主构件装置竣工时，应告诉甲方代表进行中心结构查验。
4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时修理。
本合同在实施过程中如产生争议，两边应洽谈处理，洽谈不成的，可向工程所在地裁定委员会裁定或直接向各自所在地人民法院提申述讼。
本合同一式两份，甲乙两边各持一份。工程结算结束，付清工程款后，合同主动失效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
电话:电话:
_年_月_日
钢结构合同篇四
乙方:
签发日期:xx年xx月xx日
甲方:xxxxxxxx工程有限职责公司
乙方:
1-1、甲方指定xxx为法人劳务协议托付人,本协议书内的悉数告诉、改变、签证有必要有甲方的法人托付人签字后收效,甲方的托付人如有变化,以甲方书面告诉为准。
1-2、甲方在各施工项目开工前一周内,向乙方通报该工程项目悉数的内容、概略、要求。
1-3、甲方担任与建起方(业主),总包方,监理公司的接洽,担任施工现场的办理和监督。
1-4、甲方在协议期内,有对乙方人员进行教育、辅导、协助的权利。如发现乙方有违法、违纪及违背协议书公约的行为,可有权停止协议。
1-5、甲方依据乙方施作业业完结额状况,计发相应的劳作酬劳。
2-1、乙方按甲方要求承当施作业业项目,并按甲方要求完结施工进展,保证工程质量,如有违约行为,甲方有权停止协议,期限离场,由此产生的悉数经济丢失均有乙方担任。
2-2、乙方进入施工现场,应契合《xx市建造工程施工现场办理规则施行细则》的告诉[(xx)x建造字423号],《xx市建造工程施工现场环境维护作业》的告诉[(xx)x建造字第xx号],和《xx市建造工程施工现场保卫作业根本规范》的告诉[(xx)x建造字第xxx号]的要求,如乙方未按上述文件要求而形成工程、财产丢失及人身损伤(包含第三者)均有乙方承当职责。
2-3、施工前三天,乙方应向甲方提交施工方案及进展方案。乙方建立临建有必要经甲方批阅后方可施工,并应严厉按文明施工要求施工。
2-4、乙方在现场施工中,不得损坏周围修建、设备及水、暖、电、地下管线,若有损坏形成丢失,均由乙方承当职责及补偿丢失,并在劳务酬劳中扣除。
2-5、乙方担任对工程的制品维护,直至查验陈述合格后交给甲方。
2-6、乙方不能按要求如期竣工,应承当由此形成的经济丢失,工期不顺延。
3-1、乙方应仔细按规范及甲方要求进行施工,并随时承受甲方查看。
3-2、工程中凡隐预检项目,乙方应提早准备自检查验记载,在自检根底上经甲方查验后合格后方可进行荫蔽和下一道工序施工。
3-3、经甲方查验,因乙方原因工程达不到质量要求,由乙方承当因为返工形成的工料丢失及悉数费用,工期不予顺延,乙方并承当违约职责。
4-1、乙方未能按规则工期竣工,每延误一天罚违约金:x%(按本工程造价)核算,形成工程整体工程延误,乙方要承当给建造方形成的经济丢失的补偿。
4-2、在同一天内停水、停电累计超越x小时,须经甲方现场担任人认可签字,因而、受影响的工种工期顺延相一起刻,无甲方现场担任人签字无效。
5-1、依据各单项工程施工办法不同,以各单位工程的施工约好条款为准。
5-2、付款办法:按单项施工约好日期扣x%的质保金(一年)。
5-3、结算办法:按单项施工协议或xxxx概算定额。
6-1、保修期:壹年
6-2、保修内容:所承当的项目规模内。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
钢结构合同篇五
一、合同期限：
两边合同期为___年，从______年___月___日起至_____年___月___日止。其间，从____年___月___日起至____年____月___日为试用期。在试用期内，甲方以为乙方不契合选用条件的，能够随时免除劳作合同。乙方也能够随时免除本合同。劳作合同期满，即行停止，经两边洽谈一致，可续订劳作合同，续订期以续订合同为准。甲方依据公司作业运营状况，组织乙方到________________部分担任作业。甲方依据作业运营需求，以及乙方的实践才能(专业、作业、膂力)可作恰当调集，包含暂时性作业。乙方依据甲方组织的作业内容和要求，按质、按量、准时地完结任务。
二、乙方薪酬及福利待遇：
根本薪酬依据职位和岗位等级规范付出，为每月____元(大写：___________圆整)每年依作业体现调整。悉数补贴均已包含在根本薪酬内，不另行付出。遵循社会保险条例要求，甲方为其交纳国家规则的社会保险。甲方依据公司的运营效益给乙方发放恰当的奖金。
三、甲方根本权利和职责：
1、依据作业需求和规章准则及本合同条款规则，对乙方进行办理。
2、维护乙方合法权益，依据乙方作业体现施行奖赏和处置。
3、甲方有权依据事务需求、乙方才能和作业体现等组织调整乙方作业。
4、甲方可视经济效益和乙方的技能水平、事务熟练程度、劳作效率、作业绩效等逐步提高乙方的劳作酬劳。
四、乙方根本职责：
1、恪守国家方针、法令、法规以及甲方拟定的规章准则和劳作纪律。
2、恪守甲方的办理和要求，不得擅离职守。
3、完结甲方指使的作业任务和经济指标。
4、保存甲方的事务、技能及有关文件的隐秘。
5、乙方不得从事与甲方事务规模类似的任何第二职业。
6、按甲方的作业要求而加班和出差。
五、有下列状况之一，甲方能够免除或停止合同：
1、乙方患病或非因公挂彩，医疗期满后不能从事原作业的;
2、严峻渎职，假公济私，对甲方利益形成严重危害的;
3、乙方违背劳作纪律，经教育或处置依然无效的;
4、被依法追究刑事职责的。
六、有下列状况之一，甲方不得免除合同：
1、乙方患病或非因工挂彩在规则的医疗期内的;
3、乙方在孕期、产期和哺乳期间的。
七、有下列状况之一，乙方可与甲方免除合同：
2、甲方不按合同规则付出乙方劳作酬劳和福利待遇的;
3、甲方不实施合同或违背法令、法规规则，损害乙方合法权利的;
4、乙方自己有特殊状况，需求辞去职务并经甲方赞同的。
八、除按第五条第2、3、4项规则以及法令规则的免除聘任合同条件
外，甲乙任何一方在免除聘任合一起，须提早一个月告诉对方，任何一方违背聘任合同，给对方形成经济丢失的应依据其结果和职责巨细，予以相应的经济补偿。
九、两边停止或免除聘任合一起，如乙方契合第五条第1、5、6项，甲方应当依照国家有关规则给予经济补偿。
十、乙方因违背纪律而被解雇或乙方契合第七条第4项规则，则甲方不给予任何经济补偿。乙方被开除、劳作教养或判刑，聘任合同自行免除，不再另行告诉。
十一、乙方在甲方作业期间因工挂彩或逝世，则由甲方依照有关规则
付出其医疗费、日子补助费、以及逝世丧葬费和家族抚恤金。十二、乙方享有中国政府规则的公休、节假日、婚丧、方案生育及女工孕期、产期度假等有关待遇。
十三、甲方清晰实施国务院颁布的《劳作法》之规则，实施均匀每周
四十小时的工时准则。
十四、员工有必要恪守甲方有关保密材料的规则，违背上述行为者将依据状况承当相应的职责。
十五、合同期满一个月，两边如无贰言且书面告诉对方的，则合同主动延期收效一年。
十六、当实施本合同产生争议时，由甲乙两边洽谈处理。在二十日内洽谈无效时任何一方都能够向当地劳作争议裁定委员会请求裁定，对判决不服的，可在接到裁定决议书后十五日内向有管辖权的人民法院申述。
十七、本合同自签字之日起收效。两边有必要严厉实施，未经两边赞同，任何一方不得修正和改变。本合同壹式贰份，甲乙两边各存壹份。